ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ - из ОАО «Птицефабрика «Боровская» Конкурсная документация Документация... ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА , Учебный сайт
Учебные материалы


ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ - из ОАО «Птицефабрика «Боровская» Конкурсная документация Документация...




ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3.1 Оплата выполненных Работ по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в настоящем Договоре. Срок и порядок оплаты: ежемесячно за фактически выполненные работы в течении ________________ с момента подписания актов выполненных работ, сформированных на основании подписанных отчетов по выполненным работам Приложение №2 настоящего договора. Основанием для оплаты является подписанный обеими сторонами акт выполненных работ за месяц.
3.2. Оплата за поставленные запасные части Заказчик производит на основании подписанных товарных накладных оформленных по форме ТОРГ-12 в течении ________________________.
3.3. Цена настоящего Договора за указанный объем работ (Пункт 3.1. технического задания) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения и составляет________________ (_______________) рублей, без НДС. Цена включает все затраты, связанные с выполнением работ, стоимость используемых при оказании работ запасных частей, расходных материалов, стоимость использования оборудования, транспортные расходы, страховые платежи, налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.
3.4. При изменении банковских реквизитов Подрядчика, дополнительное соглашение не оформляется. В случае изменения расчетного счета, иных реквизитов Подрядчика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА



4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения Работ, ходом и качеством их выполнения.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору, а также необходимых для приема результатов выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;
4.1.4. Отказаться от подписания акта выполненных Работ и оплаты соответствующих Работ в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и (или) сдачи Работ, а равно выполнения Подрядчиком Работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора (включая Техническое задание, являющееся приложением к настоящему Договору);
4.1.5. Приостановить оплату выполненных Работ в случае не устранения Подрядчиком выявленных дефектов в результатах выполненных Работ, представленных к оплате.
4.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком Работ и участвующих в сдаче-приеме выполненных Работ по настоящему Договору.
4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае если Подрядчик не сможет начать Работы в срок указанный в п.10 данного договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения Работ.
4.2.2. Производить прием и оплату Работ, выполненных Подрядчиком

,

в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего Договора и иных недостатков своевременно в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
4.2.4. Обеспечить Подрядчику доступ во все помещения, необходимые для выполнения работ.
4.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных Работ.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных Работ.
5.1.3. Направлять Заказчику для рассмотрения предложения по повышению эффективности выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Договора.
5.1.4. Свободно перемещать (ввозить и вывозить) инвентарь и прочие материальные ценности, приобретенные Подрядчиком для выполнения обязательств по Договору, являющиеся собственностью Подрядчика.
5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.6. Представлять интересы Заказчика по гарантийным обязательствам поставщиков.
5.2. Обязанности Подрядчика

:


5.2.1. Назначить представителя, ответственного за качественное и своевременное выполнение Работ, уполномоченного на взаимодействие с Заказчиком и подписание актов выполненных Работ и довести указанную информацию до Заказчика.
5.2.2. Выполнять Работы в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Приложение №3.
5.2.3. Обеспечить качество Работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.4. Исполнять в ходе выполнения Работ указания Заказчика

,

если они не противоречат условиям настоящего Договора.
5.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Использовать полученную при выполнении Договора от Заказчика информацию только в целях, определенных Заказчиком. Не разглашать информацию, полученную в ходе выполнения Работ по оптимизации существующих продуктов 1С, настройке и обучению работе с системой 1С: Управление автотранспортом Проф 8.
5.2.7. Выполнять работы с использованием новых, ранее не использованных запасных частей и расходных материалов.
5.2.8. Обеспечивать соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП. Руководствоваться в работе требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин и других документов, регламентирующими выполнение требуемых работ.
5.2.9. Обеспечить сохранность оборудования, в отношении которого оказываются работы. В случае утери и/или повреждения при оказании работ полностью или частично оборудования, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет произвести его восстановление (ремонт) либо оплатить его стоимость (по согласованию с Заказчиком).
5.2.10. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.2.11. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения Работ.
5.2.12. Устранять за свой счет все недостатки, возникшие при оказании Работ.
5.2.13. При внедрении конфигурации «1С: Управление автотранспортом Проф 8» в части управления автомобильной и тракторной техникой, по Запросу Заказчика, Исполнитель проводит консультирование по всем вопросам в письменном виде.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


6.1. При оказании Работ Подрядчик несет полную ответственность за:
- соблюдение норм техники безопасности;
- соблюдение норм пожарной безопасности;
- соблюдение правильной эксплуатации применяемого электрооборудования согласно электротехническим и эксплуатационным требованиям производителей.
- сохранность данных, находящихся на серверном оборудовании и рабочих станциях при проведении регламентных и заявочных работ.
- сохранность оборудования и программного обеспечения переданного для выполнения работ.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента за каждый день просрочки от цены услуги Договора, указанной в Техническом задании, являющемся приложением к настоящему Договору.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента за каждый день просрочки от стоимости неисполненных обязательств.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и (или) сдачи работ, предусмотренных настоящим Договором, а равно выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора без возмещения понесенных Подрядчиком расходов.
6.6. В случае причинения работниками Подрядчика вреда имуществу Заказчика или здоровью сотрудников Заказчика, Подрядчик обязуется возместить причиненный вред в полном объеме.
6.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН


8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
8.2. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. При не достижении согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


10.1. Период выполнения работ: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


11.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в трех экземплярах: один экземпляр – для Подрядчика, два экземпляра – для Заказчика. При этом все три экземпляра Договора имеют равную юридическую силу.
11.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора.
Приложение №1 – Заявка на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.
Приложение №2 - Отчет по выполнению заявок.
Приложение №3 - График выполнения работ по срокам исполнения заявок

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:



Заказчик:


Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»


ИНН 7224008030 КПП 722401001
Р/с № 407 028 104 383 200 000 87
В Филиале «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
К/с № 301 018 101 000 000 009 64
БИК 046577964
ИНН банка 7728168971
Г Тюмень Ул 8 марта 2/13
Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Боровская»
_____________________Е.Г. Несват

Подрядчик:



Приложение № 1
к Договору №___________от______
Заявка на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники информационно-технологической инфраструктуры ОАО «Птицефабрика «Боровская».
от " " ___________ 2014 года.

№ п/п

Наименование выполненных работ, запасных частей, оказанных услуг

Кол-во:

Цена за единицу товара, руб./шт.

Сумма, руб.

Инициатор со стороны Заказчика (ФИО) (Подпись)




















































































































































































































































































ИТОГО:







Итого ______________________________________руб.
Заместитель генерального директора по направлению (руководитель инициатора)
Заявка согласована
ФИО_______________________ Подпись________________________ Дата___________________
Заказчик: Исполнитель:
ОАО "Птицефабрика "Боровская" __________________________
________________Несват Е.Г. ________________
"___"___________2014 г. "___

Приложение №2



















К договору №_______от__________
Отчет по выполнению заявок за _________ 20____г.

№ Заявки

Дата и время регистрации

Описание заявки
(описание требуемых работ)

Инициатор со стороны Заказчика (Ф.И.О)

Ответственный руководитель (Ф.И.О)

Статус Заявки

Дата выполнения Заявки

Подпись инициатора со стороны Заказчика (подтверждаю выполнение)

Комментарии инициатора со стороны Заказчика




































1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;



2010-05-02 19:40
author-karamzin.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная